Образец договора подряда на изготовление мебели

Договор на изготовление мебели

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью « Истринская мануфактура »,
в лице Генерального директора Зуева Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Заказчик: ____________________________________________________________________ с другой стороны ( Стороны ), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и стоимость договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику мебель, изготовленную по индивидуальному заказу, в собранном и установленном виде, а Заказчик обязуется принять эту продукцию и уплатить за нее определенную настоящим Договором цену.

1.2. Ассортимент, количество, цена единицы продукции, доставка «до подъезда», монтаж мебели и общая сумма Договора определяются в Спецификации к Договору (Приложение 1 ).

2. Порядок расчетов

2.1. Оплата Заказчиком стоимости продукции производится на основании Спецификации и выставляемых Исполнителем счётов в следующем порядке:

2.1.1. Предоплата в размере 70% от суммы изготовления мебели по Договору в течение 3 (Трех) банковских дней с момента подписания Заказчиком Спецификации путем выставления счета Исполнителем .

2.1.2. Остаток в размере 30% процентов от суммы изготовления мебели по Договору осуществляется в течение 3 (Трех) банковских дней с момента уведомления Заказчика о готовности заказа и выставлении соответствующего счета.

2.1.3. После согласования с Заказчиком сроков проведения монтажа мебели Исполнитель в соответствии со Спецификацией выставляет счет на 70% предоплату монтажных работ и 100% оплату доставки мебели на объект Заказчика , который оплачивает этот счет в течение 3 (Трех) банковских дней. Только после этого происходит отгрузка готовой продукции.

2.1.4. По окончании монтажных работ Заказчик оплачивает на месте оставшиеся 30% от суммы монтажа и подписывает Акт сдачи-приемки продукции и работы (Приложение 2 ) или мотивированный отказ от приемки продукции и работы.

2.2. Срок изготовления продукции 55 (Пятьдесят пять) рабочих дней с момента внесения предоплаты или с момента последнего замера на объекте Заказчика , в том случае, если замер наступил позже предоплаты и подписания Заказчиком и Исполнителем настоящего Договора и всех необходимых Приложений к нему.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик лично или при посредничестве доверенного лица (доверенность должна быть написана от руки в произвольной форме с указанием номера Договора и предмета доверения) обязан:

3.1.1. Подписать необходимый пакет документов ( Приложений ), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора , перед проведением предоплаты:
– Спецификацию (Приложение 1 );
– Требования к размерам проемов под мебель (Приложение 3 );
– Правила обращения с продукцией (Приложение 4 );
– Требования к качеству изготовления продукции (Приложение 5 );
– Требования к подготовке помещения в целом, проемов и стен для установки продукции (Приложение 6 );
– Эскизы мебели (Приложение 7).

3.1.2. Оплатить продукцию согласно п. 1.2 настоящего Договора .

3.1.3. Осуществить проверку при приемке продукции по количеству, качеству и ассортименту согласно Спецификации , а по внешнему виду и наполнению согласно Эскизам и подписать Акт сдачи-приемки продукции и работы или мотивированный отказ от приемки продукции и работы..

3.1.4. Предъявить Исполнителю претензию в письменной форме, по обнаруженным при приемке или в процессе эксплуатации недостаткам переданной продукции, в течение 14 дней с момента подписания Акта сдачи-приемки продукции и работы .

3.1.5. Обеспечить подготовку проемов под установку мебели по размерам, в соответствии с Требованиями к размерам проемов под мебель (Приложение 3 ).

3.1.6. Обеспечить качество подготовки проемов и стен в соответствии с Требованиями к подготовке помещения в целом, проемов и стен для установки продукции (Приложение 6 ).

3.1.7. Присутствовать при проверке проемов и стен по п.п. 3.1.5 и 3.1.6 , а так же при возникновении любых спорных вопросов и неясных моментов во время монтажа мебели.

3.1.8. Обеспечить допуск на объект проведения работ монтажников и грузчиков, а так же готовность объекта к монтажу мебели.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Передать Заказчику продукцию надлежащего качества, в обусловленном настоящим Договором ассортименте.

3.2.2. Обеспечить отгрузку и монтаж продукции в полном объёме, согласно Спецификации и Эскизам мебели , которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2.3. В случае изменения сроков отгрузки, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о новых сроках отгрузки продукции, но не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней.

3.2.4. По мере готовности продукции уведомить Заказчика или грузополучателя об отгрузке продукции в адрес Заказчика (или иного грузополучателя, указанного Заказчиком ).

3.3. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.1.3 , 3.1.4 Исполнитель вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Заказчика о передаче ему недостающего количества продукции, замене продукции, не соответствующей условиям настоящего Договора .

3.4. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.1.5 – 3.1.7 Исполнитель не несет ответственности за качество монтажа мебели или вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Заказчика о переделке продукции или ее замене.

3.5. В случае невыполнения обязательств по п. 3.1.8 Заказчик оплачивает Исполнителю «ложный вызов» в размере 3 (Три) тыс. рублей

3.6. Заказчик , которому передана продукция ненадлежащего качества или вида, вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя :
– соразмерного уменьшения договорной цены;
– безвозмездного устранения недостатков продукции в разумный срок.

3.7. В случае существенного нарушения Требований к качеству изготовления продукции (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:
– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за продукцию денежной суммы;
– потребовать замены продукции ненадлежащего качества продукцией, соответствующей Договору .

3.8. Следует особо подчеркнуть , что Исполнитель изготавливает мебель по индивидуальному заказу и после подписания Эскизов и внесения предоплаты отказ от изготовленной продукции невозможен, любые переделки по желанию Заказчика могут быть исполнены только после 100% расчета по основному Договору , подписания сторонами Дополнительного соглашения и внесения аванса Заказчиком по Дополнительному соглашению . Исполнитель вправе отказаться от выполнения пожеланий Заказчика по изменению Договора .

3.9. Все дополнительные работы, производимые «по месту» на объекте Заказчика регулируются Заявлением на предоставление дополнительных услуг по монтажу мебели , которое подписывается Заказчиком (Приложение 8 ).

4. Ответственность сторон

4.1. За несвоевременную передачу продукции по вине Исполнителя последний уплачивает Заказчику штраф в размере 0.1% в день от стоимости, не поставленной продукции, но не более чем 100% .

4.2. Исполнитель отвечает за недостатки товара и несет Гарантийные обязательства в течение 1 (Одного) года с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки продукции в том случае, если недостатки продукции возникли не вследствие нарушения Заказчиком Правил обращения с продукцией (Приложение 4), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Бремя доказательства причин возникновения недостатков лежит на Заказчике .

4.3. Заказчик обязан забрать продукцию у Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента уведомления о готовности, за каждый последующий день Заказчик оплачивает ответственное хранение продукции Исполнителем в размере 0.1% от стоимости изготовленной продукции, но не более чем 100% .

4.4. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в установленном законом порядке. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне .

4.5. Право собственности на купленную продукцию переходит Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приёмки продукции и работы . Риск случайной гибели продукции несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством.

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору , обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона , которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору .

6. Разрешение споров

6.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.

6.2. При не достижении согласия, споры между Сторонами подлежат рассмотрению в Останкинском суде г. Москвы. Все претензии направляются исключительно по адресу: 119454, Москва, просп. Вернадского д. 50А, кв. 7.

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивается в момент подписания Акта сдачи – приемки продукции .

7.2. Договор может быть расторгнут либо по соглашению Сторон , либо по другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Приложения №№ 1 – 8 к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору регулируются Дополнительными соглашениями , которые становятся неотъемлемой частью настоящего договора после их подписания полномочными представителями Сторон .

8.3. По всем остальным вопросам, которые не были отражены в настоящем Договоре , Стороны руководствуются действующим законодательством.

8.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего договора, теряют юридическую силу.

8.5. Стороны обязаны в пятидневный срок сообщать об изменении своего юридического и фактического адреса, изменении организационно – правовой формы и банковских реквизитов.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Истринская мануфактура»
Юридический адрес : 129085, г. Москва, ул. Цандера, д.9, стр.2
Фактический адрес : 143500,МО, Истринский р-н, пос.Северный, 33
Адрес для переписки : 119454, Москва, просп. Вернадского, д. 50А, кв. 7
Телефон : (499) 551-01-79, (926) 790-86-60
ИНН/КПП : 7717721337 /771701001
ОГРН : 1127746215332
р/с : 4070281054040001199
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
БИК 044525225
к/с : 30101810400000000225

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

Договор на изготовление – довольно распространённый вид гражданско-правовых сделок. Например, нужно изготовить мебель или что-то для дома, в этом случае необходимо заключить договор на изготовление. Данный вид гражданско-правовых сделок получил своё чёткое законодательное регулирование. В частности, данный вид договора регулируется главой 37 ГК РФ, которая посвящена подряду. А какие особенности имеет данный договор?

Особенности составления документа

1. Скачать образец договора на изготовление
2. Заполненный образец договора
3. Предмет договора на изготовление
4. Некоторые особенности
5. Что нужно предусмотреть

Предмет договора на изготовление

По данному договору одна сторона обязан выполнить определённую работу по заказу заказчика и передать ему результаты работы, а заказчик обязуется заплатить за результат работы.

На практике в качестве исполнителя в основном выступают компании, которые предоставляют услуги в данной сфере. Но исполнителем также могут быть физические лица.

Некоторые особенности

При выполнении работ исполнитель использует свои средства и материалы. Но договором может быть предусмотрена обязанность заказчика предоставлять необходимые для осуществления работы материалы и предметы.

Исполнитель самостоятельно распределяет выполнение работы и выбирает методы их осуществления. Но договором может быть предусмотрено осуществление работ по методам, указанным заказчиком.

Важно! На основании данного договора право собственности на результаты работы приобретает заказчик, а не исполнитель.

Что нужно предусмотреть

В договоре на изготовление необходимо чётко указать предмет, который исполнитель должен изготовить.

Важно! На практике в некоторых случаях для изготовления предмета требуются эскизы или схемы. В этом случае они считаются неотъемлемой частью договора, а исполнитель должен выполнить работу в соответствии со схемами и эскизами.

На практике очень часто компании, которые предоставляют услуги изготовления определённых предметов, имеют разработанные каталоги и экземпляры. При заказе предмета из каталога, окончательный результат должен полностью соответствовать ему.

Важно! при заключении договора особое внимание необходимо обратить на сроки осуществления работы.

При этом существует несколько сроков:

• срок изготовления предмета заказа;
• срок уведомления заказчика о готовности заказа;
• срок доставки.

Все вышеуказанные сроки необходимо согласовать и предусмотреть в договоре.

В некоторых случаях, учитывая специфику заказа, может потребоваться не только доставка, но и установка предмета. Как правило, обязанность осуществления монтажа и установки несет исполнитель. Но заказчик должен подготовить помещение для установки предмета заказа, а также при необходимости предоставить необходимые инструменты и материалы.

Важно! При приеме заказа необходимо подписать акт приема-сдачи, в котором указывается время и место осуществления приема.

Если результаты работы не соответствуют договору или схемам(эскизам), то об этом указывается в акте приема-сдачи работы. В данном документе также необходимо указать недостатки, если таковые имеются.

В тексте договора необходимо указать также гарантийный срок, если таковой имеется.

Следующий пункт, на который необходимо обратить внимание при заключении договора, это – размер оплаты исполнителя. Данная сумма складывается не только из стоимости изготовления предмета, но и из стоимости доставки и осуществления монтажных работ.

Важно! При определении размера оплаты необходимо учитывать тот факт, что данная сумма считается доходом исполнителя с точки зрения налогового законодательства и облагается налогом.

Заполненный образец документа

Документ полностью Ёфицирован. Что это значит?

Договор
на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)
№

г.______________ «___»_____________ 201__г.

______________________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.

1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.

2. Качество и гарантии

2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.

2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.

2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приёмки Изделия Заказчиком.

2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.

3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т.п.) Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации) не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.

3.3. Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.

3.4.Заказчик, в случае изменения места и/или времени доставки, не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время и/или место доставки.

3.5. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего договора. Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, по причине не прохождения его в собранном виде в дверные проёмы, а также в случае доставки Изделия на расстояние до пункта назначения свыше _____ км. Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме, он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.

3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.

3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.

3.8. При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счёт.

3.9. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере ________ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счёт вывозит Изделие из указанного Исполнителем места в согласованное время.

3.10. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним (устно по телефону, указанному в спецификации) дату и время доставки.

3.11. Приёмка изделия оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.

3.12. Заказчик обязан осуществить проверку и принять Изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ. При доставке и монтаже Изделия Исполнителем, акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами после завершения монтажа. При самовывозе готового Изделия акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами в месте получения изделия.

3.13. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.

3.14. В случае выявления Заказчиком при приёмке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении. Если претензии являются обоснованными и Изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение ________ рабочих дней с момента предъявления претензий.

Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учётом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров (угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы) составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится.

По согласованию сторон, устранение данных недостатков может быть произведено только при обоюдном подписании сторонами дополнительного соглашения.

4. Право собственности

4.1. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового Изделия (подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ).

5. Цена договора и порядок расчётов

5.1. Общая сумма договора составляет: ________________ (__________________________________ ) рублей в т.ч. НДС 18%

5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.

5.3. Оплата производится Заказчиком путём перечисления в качестве аванса 80% предоплаты на расчётный счёт Исполнителя

5.4. Оставшиеся 20% Заказчик оплачивает до начала монтажных работ, сразу после поступления информации от исполнителя о готовности Изделия.

5.5. Изделие считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в объёме 100%.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.

6.2. В случае просрочки оплаты готового Изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1 % от стоимости Изделия за каждый день хранения.

6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Изделия за каждый день просрочки.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

7.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке спецификации, оформить ее надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.3. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных в разделе 6 пункте 6.1 настоящего договора.

8.4. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются:

• передача Изделия ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 20 рабочих дней.
• неоднократное нарушение сроков доставки Изделия.

8.5. Существенными нарушениями со стороны Заказчика признаются:

• нарушение сроков оплаты.
• неоднократные срывы вывоза Изделия со склада поставщика.

8.6. В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно (по факсу) уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

8.7. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путём переговоров спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Договор на изготовление – Образец, бланк 2022 года

Договор на изготовление относится к довольно распространённому виду гражданско-правовых соглашений. К примеру, для изготовления мебели или кого-либо другого предмета для дома, потребуется предварительно оформить договор на изготовление.

Такая форма гражданско-правовых отношений получила законодательный статус, который регулируется гл. 37 ГК РФ. В данной статье предлагается рассмотреть порядок оформления такого договора, и какие особенности нужно учитывать при его оформлении.

Файлы для скачивания:

Предмет договора

Согласно составленному договору на изготовление, одна из сторон обязана изготовить некий заказ по заявке заказчика и передать заказчику изготовленный заказ за определенную плату. Предметом такого договора является заказ.

Заказчиком, при оформлении такого договора могут быть, как физлица, так и лица юридические. В качестве исполнителя – в большей части являются юридические лица, предоставляющие услуги по изготовлению. Однако исполнителями могут быть и физлица.

При изготовлении заказа исполнитель, обычно, пользуется своими средства и материалами. В то же время, договором могут быть оговорены условия, чтобы материалы для изготовления предоставлялись заказчиком.

Исполнитель в самостоятельном порядке осуществляет выбор метода изготовления заказа. Однако, в договоре может быть оговорено выполнение заказа методом, установленным заказчиком.

Примечание. Данным договором предусматривается, что право собственности на выполненный заказ получает заказчик.

Заполняя данный раздел договора, нужно предусмотреть, чтобы в соглашении на изготовление заказа чётко указывался предмет, который отмечен в заявке заказчика.

Примечание. На практике, нередко для изготовления предмета заказчик предоставляет чертежи предмета. В этом варианте, чертеж является неотъемлемым приложением соглашения, и исполнитель обязан изготовить заказ согласно представленным чертежам. Кроме этого, некоторые компании, предоставляющие услуги по изготовлению заказов, обладают разработанными каталогами и экземплярами. При заказе предмета, выбранного из каталога, заказ обязан быть изготовлен согласно образцу в каталоге.

(Видео: “Мебель под заказ. Заключение договора”)

Права и обязанности сторон

Текст соглашения на изготовление представляет собой совокупность условий, которые обязаны выполнять участники сделки. Согласно законодательным нормам РФ, условия контракта прописываются по усмотрению участников сделки, кроме ситуаций, в которых соответствующие условия предписываются законодательными или другими нормативными документами (п.4 ст.421 ГК РФ).

В любом варианте, условия, отображенные в договоре, обязаны соответствовать законодательству РФ. При утверждении закона, определяющего обязательные для участников соглашения условия, после подписания контракта, действующие на момент его подписания, сохраняют свой статус.

Таким образом, раздел договора «Права и обязанности сторон» является неотъемлемой частью соглашения на изготовление. В нем прописываются все права участников сделки (заказчика и исполнителя) и обязательства, которые каждый участник обязан выполнить для результативного завершения сделки.

Пример заполнения раздела.

Обязанности исполнителя:

В этом разделе, как правило, прописывается, что обязан изготовить исполнитель, к примеру:

1. Изготовить предмет надлежащего качества по заявке Заказчика в сроки, оговоренные данным соглашением, и сдать законченную работу Заказчику в установленное время.
2. Обеспечить изготовление предмета с качеством, соответствующим действующим нормам и стандартам РФ.
3. Обеспечить передачу изготовленного предмета Заказчику своими средствами.

Права исполнителя:

Здесь необходимо прописать права, которыми обладает Исполнитель.

Пример такого заполнения пункта:

1. Использовать выбор способов изготовления заказа по собственному усмотрению.
2. Использовать возможность для привлечения третьих лиц по изготовлению заказа.

При этом, ответственность за изготовление заказа третьими лицами возлагается на Исполнителя договора.

Обязанности Заказчика:

Заказчик также несет определенную ответственность перед исполнителем.

Он обязан:

1. Принять изготовленный заказ в порядке, оговоренном в заключенном соглашении.
2. Рассчитаться с Исполнителем за изготовленный и переданный заказ в сроки, отображенные в заключенном соглашении.

Права заказчика

Заказчик имеет право:

1. Периодически осуществлять проверку хода и качества исполнения заказа, не мешая ему работать.
2. Расторгнуть договор на изготовление и истребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не начинает своевременно изготовлять заказ или изготовляет его настолько медленно, что завершение работы к сроку, оговоренному в соглашении, явно срывается.
3. Установить Исполнителю разумное время для исправления дефектов, если при проверке исполнения заказа, они будут выявлены.

Примечание. При срыве Исполнителем установленного времени на исправление замечаний, Заказчик имеет право отказаться от договора, либо исправить дефекты своими средствами, либо обратиться для исправления дефектов к третьей стороне с перекладыванием затрат на Исполнителя, а также с требованием возмещения ущерба.

Срок договора

Немаловажным моментом при заключении договора на изготовление является отображение срока его действия. Ведь правовые взаимоотношения между участниками сделки могут быть действительными только в период действия соглашения. После завершения времени действия договора, стороны освобождаются от претензий друг к другу.

В этом разделе участники сделки могут также оговорить условия досрочного расторжения сделки.

Пример заполнения данного раздела:

Как правильно оформить договор на изготовление в 2022 году?

Наличие договора на изготовление обеспечивает защиту интересов, как Заказчика, так и Исполнителя, при неблагоприятном стечении обстоятельств.

Заказывая тот или иной предмет, обеим сторонам нужно внимательно заполнить все разделы такого договора, чтобы быть уверенным:

• Заказчику – в изготовлении предмета, согласно заявки, соответствующего качества.
• Исполнителю – что после передачи заказа – с ним будут осуществлен расчет в соответствии с подписанным договором.

Благодаря правильно оформленному договору, обе стороны останутся довольными, без неоправданной потери времени и без нервных потрясений.

Заполняя договор на изготовление, надо всегда учитывать специфику заказа. Не исключено, что в некоторых вариантах может понадобиться не только доставка, но и монтаж предмета. И это требуется отобразить в соответствующем разделе. Обычно, установку заказа осуществляет исполнитель, так как, для этого нужны инструменты и материалы, которых у Заказчика нет.

Примечание. При передаче изготовленного заказа нужно оформить приемосдаточный акт, где отображаются сроки и место передачи. В данном документе отображаются недостатки, если они обнаружены. В договоре, желательно, также оговаривать гарантийный срок пользования заказом.

При составлении договора, за основу можно взять бланк, который можно скачать ниже или предложенный пример договора.

Заполнить договор можно вручную или набрать на компьютере с последующей распечаткой на принтере. Распечатанный документ является предпочтительней.

Заполнение документа нужно осуществлять:

1. С его названия. В данном варианте «ДОГОВОР на изготовление …»

2. Далее, на следующей строке, нужно заполнить место оформления и дату.

3. Затем можно приступить к заполнению преамбулы, где отображаются следующие данные:

• Ф.И.О. Заказчика с отображением сведений о его полномочиях и основания, на котором он действует.
• Ф.И.О. Исполнителя с отображением таких же данных.

4. Следующим шагом является заполнение раздела «Предмет договора», где нужно отобразить, что понадобится изготовить и обязательства сторон, то есть, что должен предоставить Заказчик и что обязан выполнить Исполнитель.

5. После заполнения раздела можно приступить к следующему шагу – заполнению пункта «Цена договора и условия оплаты».

• Здесь нужно отобразить цену заказа, с расшифровкой стоимости выполненных работ, стоимости материалов, стоимости перевозки и установки заказа и т д.
• Также надо отметить сроки расчетов и отобразить порядок и форму оплаты за изготовленный заказ.

6. Далее можно приступить к заполнению раздела «Обязанности сторон».

• Здесь нужно будет перечислить обязанности сторон, а также перечень условий по изготовлению заказа, с указанием порядка внесения изменений в проект, сроков изготовления заказа, порядка его доставки и действий сторон при изменении условий исполнения договора.

7. Затем нужно будет оговорить об ответственности сторон за неисполнение условий договора. Для этого надо будет заполнить раздел «Штрафные санкции»

• В этом разделе устанавливается форма ответственности участников сделки, при несоблюдении условий договора сторонами. Штрафы могут прописываться только на основании законодательных норм, действующих в РФ.

8. Жизнь является непредсказуемой. И сегодня на нашей Планете случаются различные природные стихии, техногенные катастрофы и прочие обстоятельства, которые невозможно предусмотреть. Поэтому, любой договор обязан содержать раздел «Форс-мажор».

• Данный пункт освобождает от полной или частичной ответственности сторон, при наличии форс-мажорных обстоятельств, относящихся к непредсказуемым.

9. Далее можно будет заполнить раздел, отображающий прочие условия договора, не вошедшие в перечисленные разделы документа. Данный раздел может носить название «Прочие условия» или «Заключительные приложения»

10. В нем можно будет отобразить:

• Срок вступления договора в силу и время его завершения.
• Количество экземпляров подписанных документов и прочие сведения.

11. Завершение заполнения договора на изготовление осуществляется отображением юридических адресов и реквизитов участников, подписывающих заполненный документ.

Надо отметить, что наиболее часто, при заключении договоров на изготовление, встречаются нарушения сроков изготовления заказа. Если исполнитель сорвал сроки исполнения заказа или на протяжении исполнения заказа стало явным, что он не будет исполнен вовремя, Заказчик вправе на основании законов (№ 212-ФЗ от 17.12.1999; № 234-ФЗ от 25.10.2007) выбрать следующее:

• Установить Исполнителю новый срок.
• Поручить исполнение заказа третьей стороне или сделать ее самому и взыскать с исполнителя понесенные затраты.
• Снизить стоимость заказа.
• Расторгнуть договор на изготовление (№ 171-ФЗ от 21.12.2004).
• Потребовать возмещения убытков, в связи со срывом сроков изготовления заказа.

Примечание. Ущерб возмещается в сроки, в соответствии с законом № 212-ФЗ от 17.12.1999 г.

Новые сроки исполнения заказа отмечаются в дополнительном приложении к договору (№ 212-ФЗ от 17.12.1999).

При пропуске новых сроков Заказчик вправе уменьшить стоимость заказа или расторгнуть договор (№ 171-ФЗ от 21.12.2004). При этом, исполнитель не имеет права на возмещение своих издержек, потраченных в процессе исполнения заказа (№ 212-ФЗ от 17.12.1999, № 171-ФЗ от 21.12.2004).

За просроченные сроки исполнения заказа может также взыскиваться с Исполнителя неустойка, которая начисляется в виде пеню за каждый день до передачи изготовленного заказа (№ 212-ФЗ от 17.12.1999)

Примечание. Исполнитель освобождается от ответственности за пропущенные сроки изготовления заказа, если это стало из-за непреодолимой силы или если это осуществлено по вине Заказчика.

Образец договора на изготовление в 2022 году

Скачать бланк и образец договора

Цена договора

При заключении договора на изготовление, важное значением имеет цена исполнения заказа. Перед заполнением документа стороны должны договориться о стоимости заказа, условиях выплаты. Также нужно будет оговорить о форме ответственности за неисполнения условий соглашения и как это будет влиять на цену договора.

В этом разделе нужно отобразить:

1. Форму оплаты (наличными или перечислением).
2. Приложить калькуляцию Исполнителя на изготовление заказа, которая станет неотъемлемой частью договора.
3. Оплату аванса, если это предусмотрено договором.
4. Порядок осуществления расчетов, после исполнения заказа и передаче его Заказчику.

Заполненный раздел договора может выглядеть следующим образом.

Примечание. При назначении цены договора надо иметь ввиду, что отмеченная сумма относится к доходу исполнителя и должна облагаться налогом в соответствии с законодательством РФ.

Заключаем договор на изготовление мебели

В настоящее время рынок товаров, работ и услуг богат и разнообразен, в связи с чем потребители все чаще обращаются в мебельные салоны не для покупки новой мебели, а для того, чтобы изготовить мебель на заказ, ориентируясь на индивидуальные размеры и собственный вкус.

В связи с этим, в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области все чаще обращаются граждане по вопросам, связанным с изготовлением мебели на заказ, в частности, кухонной мебели. Анализируя данные ситуации и сложности, с которыми сталкиваются потребители при заключении и исполнении договоров, хотелось бы обратить внимание потребителей на нижеследующие рекомендации.

Прежде всего, следует ответственно подойти к выбору субъекта предпринимательской деятельности, которому Вы желаете доверить изготовление мебели. Важным моментом является репутация, сложившаяся у хозяйствующего субъекта на рынке услуг: насколько добросовестно он относится к своей работе, каким образом складываются его отношения с потребителями при возникновении и разрешении спорных ситуаций.

Также, при заключении договора на изготовление, доставку и установку мебели необходимо заранее, до заключения договора, ознакомиться с образцами договоров на изготовление, доставку и установку мебели, лучше это сделать в домашних условиях.

В соответствии с ч. 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане свободны в заключении договора. Свобода договора выражается в том, что стороны сами определяют, вступать ли им в договор или нет и с кем из субъектов вступать, то есть выбор контрагента договора и решение вопроса о вступлении в договорные отношения, а также свобода волеизъявления при формировании условий договора, по Гражданскому кодексу РФ, отданы на усмотрение самих сторон.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства о защите прав потребителей, договор не должен содержать условия, ущемляющие права потребителей по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации.

Обратите внимание, что когда Вы заказываете изготовление мебели, то договор должен именоваться «договор на выполнение работ», либо «договор на изготовление мебели», или «договор бытового подряда», но никак не «договор купли-продажи» . Это будет иметь значение, если исполнитель (изготовитель) допустит те или иные отступления от условий договора и/или выполнит свои обязательства ненадлежащим образом (с недостатками, с просрочкой сроков выполнения работ и пр.) и потребитель вынужден будет обращаться в суд с соответствующими требованиями. При этом предмет договора, объем обязательств, которые принял на себя Исполнитель по договору подряда, будут иметь определяющее значении в процессе судебного разбирательства и при доказывании своей позиции.

Вторым важным этапом являются замеры помещения и проектирование мебели. В частности, в случае, если вы остановитесь на выборе данного контрагента для изготовления Вашей мебели, необходимо проконтролировать включение в договор условий о том, что обязательства по замерам и разработке эскиза (проекта) возлагаются на Исполнителя. В этом случае ответственность за неправильно произведенный замер помещения и неправильно выполненный проект мебели будет нести Исполнитель. При выполнении Исполнителем данных обязательств следует учесть все детали. Это план и размеры помещения, наличие и расположение бытовой техники и коммуникаций, особенности расположения труб, вентиляционных шахт, электророзеток, скосов, выступов, стилевые предпочтения, пожелания клиента в выборе цвета, фактуры, выбранных материалов, высота потолка и иные геометрические характеристики помещения, также должны быть учтены оконные и дверные проемы и иные конструктивные особенности помещения.

Обращаем внимание, что правильно оформленный эскиз (проект) будущей мебели должен быть подписан обеими сторонами и являться приложением к договору, а также содержать все существенные для потребителя детали: необходимые размеры и характеристики изделия, его комплектующие, наименование, вид материалов, их стоимость и прочие существенные детали.

Также в момент заключения договора следует обговорить и иные существенные условия, в частности, при необходимости – установить в договоре сроки исполнения отдельных видов (этапов) выполнения работ (промежуточные сроки).

В случае, если Исполнитель нарушил сроки выполнения работы – сроки начала и (или) окончания выполнения работы и (или) промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель, в соответствии со ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей», по своему выбору вправе:

– назначить исполнителю новый срок;

– поручить выполнение работы третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

– потребовать уменьшения цены за выполнение работы;

– отказаться от исполнения договора о выполнении работы.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы. Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы или назначенных потребителем новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере 3% цены выполнения работы, а если цена выполнения работы договором о выполнении работ не определена – общей цены заказа. Договором о выполнении работ между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени), при этом неустойка ниже 3% установлена быть не может.

При обнаружении недостатков выполненной работы по изготовлению кухонной мебели потребитель вправе по своему выбору потребовать (ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»):

1. Безвозмездного устранения недостатков выполненной работы;

2. Соответствующего уменьшения цены выполненной работы;

3. Безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;

4. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими лицами.

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы и потребовать полного возмещения убытков, если:

– в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы не устранены исполнителем.

– если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы или иные существенные отступления от условий договора.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы. Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы, если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы.

Так, например, Управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области в защиту прав потребителя было подано исковое заявление к Изготовителю кухонной мебели (далее – ответчик) с требованием безвозмездно устранить недостатки, допущенные в установленном комплекте мебели – кухне. В частности, потребитель заключила с ответчиком договор на изготовление кухни, оплатила ответчику стоимость договора, а также услуги по сборке и установке мебели. После сборки было обнаружено, что один из шкафов (согласно дизайн-проекта к договору) частично перекрывает доступ к газовому котлу, а другой установленный шкаф блокирует дверцы первого шкафа. Ответчик своей вины не признавал, в удовлетворении требований потребителю в досудебном порядке отказывал. По результатам рассмотрения дела требования потребителя были удовлетворены, а недостатки в изготовленной и установленной кухне – устранены.

Таким образом, уважаемые потребители, надеемся, что наши рекомендации помогут Вам минимизировать риски и грамотно воспользоваться Вашими правами при заключении и исполнении договоров, чтобы получить желаемый результат.

© Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области , 2022

Если Вы не нашли необходимую информацию, попробуйте
зайти на наш старый сайт

Разработка и продвижение сайта – FMF

Почтовый адрес:
392000, г. Тамбов, ул. Б. Васильева, д. 5

Телефон:
+7 (4752) 47-25-12
Электронная почта:
tambov_rpn@68.rospotrebnadzor.ru

Столы из слэбов и эпоксидной смолы
Мастерская СТОЛ РЕКА, Санкт-Петербург
Телефон: +7 (812) 627–65–09

Работаем с 2015 года

АКЦИИ В ФЕВРАЛЕ:

Стол-слэб 500 мм

14 999 рублей

Стол-река 500 мм

19 999 рублей

Полный прайс-лист:

Скидки за объём:

Что такое Слэб?

Слэб из дерева – деревянная плита, продольный спил цельного участка ствола. Деревянные спилы (слэбы) из кедра, дуба, карагача, ясеня и других известных пород древесины используют для изготовления креативной мебели, в частности для создания столов из слэбов и эпоксидной смолы

Почему заказывают у нас?

Приезжайте к нам в гости:

Мы в социальных сетях:

Договор на изготовление мебели из массива дерева

Договор представлен в текстовом варианте для ознакомления

Договор об оказании услуг по производству мебели из массива дерева

№ _____ Дата: ____/____/________ город Санкт-Петербург

Столярная мастерская «СТОЛ РЕКА» (ИП Уткин Сергей Николаевич) в дальнейшем именуемый «Изготовитель» и _____________ именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Изготовитель принимает на себя обязательство изготовить столярные изделия указанные в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.2. Изготовитель обязуется сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.3. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего Договора, указаны в Приложении №1 к настоящему Договору

2. ХАРАКТЕР ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

2.1. Изготовитель обязуется произвести работы своими силами, инструментами и механизмами.

2.2. Изготовитель осуществляет работы, согласно прилагаемой к Договору Смете (Приложение №1) с соблюдением действующих технических условий на изготовление столярных изделий.

З. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы выполняются из материалов Изготовителя на оборудовании Изготовителя.

3.2. Качество материалов должно соответствовать предъявляемым требованиям Заказчика. Изготовитель отвечает за недоброкачественность материала.

3.3. Изготовитель вправе привлечь к исполнению Договора третьих лиц (субподрядчиков). Изготовитель несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчиков в исполнении Договора.

3.4. Заказчик обязуется не осуществлять без согласования с Изготовителем действий, которые могут привести к невозможности осуществления утвержденного проекта или потребуют для его проведения дополнительных затрат, не указанных в Приложении №1 к настоящему Договору

3.5. 3аказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Изготовителем.

3.6. В случае, если Изготовитель будет проводить работы по доставке, сборке и монтажу мебели (установка стола из слэба и эпоксидной смолы) на территории Заказчика, Заказчик обязан предоставить план-схему расположения электропроводки в местах, используемых для монтажа столярных изделий.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость изделия – прописывается в Приложении №1 к настоящему договору.

4.2. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, изготовитель обязан известить об этом Заказчика в течение трех дней. Заказчику должны быть предъявлены документы, обосновывающие превышение цены.

4.3. 3аказчик обязан в течение трех дней после извещения Изготовителем о повышении цены дать изготовителю соответствующий ответ о подтверждении заказа или об отказе от него.

4.4. 3аказчик, при подписании настоящего Договора, обязуется внести оплату в размере не менее 50% от общей стоимости указанной в Приложении №1 к данному Договору

4.5. Стоимость и объем выполненных работ по изготовлению столярных изделий – стол из слэба и эпоксидной смолы – подтверждается Изготовителем Актом выполненных работ, настоящего Договора и оплачивается Заказчиком с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей. Полный расчёт производится по факту передачи Заказчику изделий в размере недоплаченной суммы договора на основные работы, указанной в Приложении №1 к настоящему договору

4.6. Монтаж изделий оплачивается дополнительно, после окончания монтажных работ на территории Заказчика, в момент подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Изготовитель обязуется приступить к выполнению работ в течение трёх рабочих дней с момента подписания настоящего договора и поступления предоплаты от заказчика и выполнить их за 45 рабочих дней.

5.2. Отгрузка (изготовление) с производства Поставщика производится в период от 1 до 45 рабочих дней со дня поступления предоплаты поставщику, при условии выполнения Заказчиком пункта 4.4 и Приложения №1 к настоящему Договору. Любые изменения чертежей настоящего договора, по требованию Заказчика и согласованные с изготовителем могут переносить срок отгрузки на время, требуемое на внесение изменений в технический процесс производства либо период изготовления.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ПРЕДМЕТА ПОДРЯДА

6.1. По окончании выполнения работ Заказчик обязан принять результат выполненных работ – по Акту выполненных работ в течение трех рабочих дней с момента извещения Изготовителем о готовности предмета Договора к приемке.

6.2. Обязанность принять работы включает в себя необходимость для Заказчика немедленно при обнаружении недостатков сообщить о них Изготовителю. При этом имеются в виду любые недостатки в результате работ, включая отступления от Договора, которые ухудшают результаты работ.

6.3. Заказчик имеет право ссылаться на установленные при приемке работ недостатки только тогда, когда в Акте выполненных работ оговорены эти недостатки.

6.4. 3аказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе приемки.

6.5. При отказе Заказчика от участия в оформлении Акта выполненных работ, юридическую силу приобретает односторонний Акт, оформленный Изготовителем, с отметкой об отказе Заказчика.

6.6. В случае, если у заказчика нет возможности принять качество работы, выявить возможные недостатки, недочеты, из за причин связанных с логистикой перемещения изделия (другой город, другая страна, или нет возможность присутствовать при сдаче изделия исполнителем) – заказчик обязуется принять выполненные работы по фото или видеосъемке, а исполнитель обязуется предоставить качественные материалы фото-видеосъемки.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. 3а неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Изготовитель не несет ответственность за нарушение настоящего Договора, если они явились результатом нарушения Заказчиком п. 3.4., 3.6., 4.5., 4.6., 6.1., 6.4. настоящего Договора.

8. ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. В случае, если работа выполнена Изготовителем с отступлением условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодными для использования, Заказчик в праве, по своему выбору: либо потребовать от Изготовителя безвозмездного устранения недостатков в срок до 20 (двадцати) рабочих дней; либо соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

8.2. Требования, установленные п.8.1 могут быть предъявлены в ходе выполнения работы или при ее принятии, а если нет возможности обнаружить недостатки при принятии работы – в течение гарантийного срока. Гарантия на столярные изделия – столы из слэбов и эпоксидной смолы, а также на выполненные работы, при соблюдении температурного режима их эксплуатации (15-25С, влажность 30-50%, без резких перепадов) и прочих условий эксплуатации, указанных в приложении №2 к настоящему договору, составляет два года. Подробнее о гарантии указано в п.11 настоящего Договора.

8.3. Изготовитель не производит бесплатное устранение недостатков в следующих случаях: 1) после истечения срока в предъявлении претензий; 2) при неправильной эксплуатации изготовленных столярных изделий; 3) при появлении дефектов на поверхностях от внешних воздействий; 4) при дефектах, нанесенных во время установки этих изделий третьими лицами или самим Заказчиком; 5) при невозможности монтажа столярных изделий из-за неправильных замеров, предоставленных самим заказчиком, либо изменением параметров помещения

8.3.1. При выявлении дефектов изделия, заказчик обязуется передать Исполнителю изделие – а изготовитель обязуется исправить все дефекты за свой счет.

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.5. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение путём переговоров, разрешаются в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера (землетрясение, наводнение и т.д.). К обстоятельствам непреодолимой силы следует относить события политического характера, изменение существующего на момент Договора законодательства, влияющее на исполнение обязательств по Договору, а также карантинные, санитарные и ветеринарные запреты.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнение обязательств, должна сообщить письменно в течение 10 (десять) рабочих дней об этом другой стороне и представить удостоверяющий документ (справка из торгово-промышленной палаты или нормативный, законодательный документ и т.д.)

9.3. Если указанные обстоятельства остаются в силе более чем на 2 (два) месяца, каждая сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора частично или полностью.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу в момент его подписания и внесения предоплаты Изготовителю, и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.

10.2. Условия настоящего Договора имеют одинаковую, обязательную силу для сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа. Не одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

10.3. При выполнении работ по изготовления изделия, а также при монтаже, заказчик имеет право изменить цвет материала, выбрать другой материал, изменить размеры, сделать дополнительные вырезы и отверстия в том случае, если с изменениями согласен Изготовитель, а Изготовитель вправе потребовать дополнительную плату. В случае, если за 30 рабочих дней Заказчик и Изготовитель не пришли к единому соглашению по изменению характеристик изделия, Изготовитель вправе потребовать с Заказчика плату за простой рабочего места, 200 рублей за квадратный метр – за каждый день нахождения изделия в мастерской, общая сумма востребованная с заказчика не может быть более 50% стоимости изделия

11. ГАРАНТИЯ

11.1. Изготовитель предоставляет гарантию 2 года на изготовленное им столярное изделие. Изготовитель, в случае выявления дефектов, обязуется устранить их, при условии, что Заказчик соблюдал рекомендации, предоставленные ему в памятке по уходу, эксплуатации и хранению столярных изделий, указанные в приложении №2 к настоящему договору. Все претензии Заказчика оформляются в письменном виде.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

12.2. В случаях, не предусмотренных настоящем Договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор содержит Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

13.2. Приложение №1 – Подробная информация о столярном изделии, смета, стоимость работ и прочее

13.3. Приложение №2 – Правила ухода, эксплуатации и хранения столярных изделий (столы из слэбов и эпоксидной смолы)

14. ДАННЫЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Изготовитель: столярная мастерская “СТОЛ РЕКА”

Адрес производства: Ленинградская область, деревня Новосергиевка, Промзона, строение 7

Данные юр. лица (название, реквизиты, и т.д.):

ИП Уткин Сергей Николаевич

Адрес: город Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д.50, корп.3, кв.107

Телефон: +7 (812) 627-65-09

ИНН 781135428219 ОГРНИП 317784700251114

ТОЧКА ПАО БАНКА “ФК ОТКРЫТИЕ” г. МОСКВА

Расчётный счёт 40802810803500005630

Корреспондентский счёт 30101810845250000999

Заказчик: ФИО: ______

Паспорт: серия/номер ______

Кем и когда выдан: _____

Приложение №1 к договору № _____ от ____

Подробная информация о столярном изделии, смета, стоимость и прочее:

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: ____

3. Высота стола: ____

4. Форма стола: ____

5. Количество столешниц: _____

6. Дополнительная информация: _____

ОПЛАТА СТОЛЯРНОГО ИЗДЕЛИЯ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ (ЦИФРАМИ И ПРОПИСЬЮ): _____ (_______)

ОПЛАЧЕНО ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА: _____ (_____)

ОСТАТОК К ВНЕСЕНИЮ: ____ (_________)

ВНЕСЕНИЕ ОСТАТКА: При получении в Санкт-Петербурге или перед отправкой транспортной компанией в другие регионы.

Приложение №2 к договору № _____ от _______

Правила ухода, эксплуатации и хранения столярных изделий.

Столярные изделия из массива – столы из слэбов и эпоксидной смолы, а также лестницы, мебель, арки, двери, и т.д., – предназначены для эксплуатации в помещениях с постоянной относительной влажностью 30-50% и температурой воздуха в пределах 15-25 градусов C выше нуля. В помещении, в котором будут установлены изделия из массива дерева, должны быть закончены ремонтные работы (штукатурные, побелки и др.), т.к. уровень влажности должен соответствовать 30-50%. Чрезмерная сухость, как и влажность, одинаково вредны для изделий из натурального дерева. При хранении и эксплуатации столярные изделия должны предохраняться от механических повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, огня, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха. При эксплуатации необходим правильный уход за всеми лакированными поверхностями. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Полированные или лакированные поверхности столярные изделия рекомендуется протирать освежающими составами, предназначенные специально для мебели на восковой основе. Не допускается применять соду, порошки и пасты, не предназначенные для ухода за изделиями. Недопустимы резкие перепады температуры и влажности в помещении (не более чем на 5 % в час). Недопустимо обливать изделия водой и другими жидкостями или протирать изделия мокрой тканью, (могут остаться разводы, белые пятна, что ухудшит внешний вид изделий). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно снять сухой тканью. Поверхности изделий, имеющие лакокрасочные покрытия, следует предохранять от жидкостей, особенно растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин). Не следует ставить на поверхность изделий горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. В изделиях, имеющих крепления болтами, винтами, шурупами при ослаблении соединений необходимо подворачивать гайки, болты, шурупы.

Установка столярных изделий. Установка столярных изделий. Изделия из массива древесины, не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла. Установку или перестановку изделий следует производить только путем поднятия изделия за часть. Если при установке или перестановке изделий из-за неровности пола не закрываются двери, необходимо под цоколь подложить прокладку. В целях безопасности всегда прикрепляйте шкафы высотой более 1 метра к стене

Заказать стол из слэба!

Видео от наших мастеров. Изготовление стола из слэба и смолы

Одноминутное видео о том, как наши мастера изготавливают стол-реку из слэба и эпоксидной смолы. На самом деле, изготовление стола из слэба и смолы в среднем занимает около 15 дней, но в данном видео мы уместили весь процесс и все этапы создания стола из слэба и эпоксидной смолы всего в одну минуту. Желаем Вам приятного просмотра! Будем рады, если Вы решите заказать и купить стол из слэба в нашей мастерской. Мы приложим все усилия для того, чтобы Вы остались довольны результатом нашей работы!

Остались вопросы? Свяжитесь с нами:

Звоните, пишите, приезжайте! Мы подробно ответим на все Ваши вопросы. Зачастую всего один звонок экономит несколько часов жизни, потраченных на бесконечные поиски нужной информации. Будем рады, еслы Вы приедете к нам в гости. Посещение мастерской осуществляется по предварительной записи

Договор

Скачать электронную версию договора

ООО ”Бел-Мастер”

WWW.BELTREE.RU

+7 499 714 99 97

+7 905 580 55 89

ДОГОВОР № ______

Общество с ограниченной ответственностью «Бел-Мастер», именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице Генерального директора Шляхтенка Николай Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________ , в, действующего на основании паспорта , именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению и организации выполнения комплекса работ по изготовлению, отделке, и установке деревянных изделий, указанных в Приложении №1, (все работы, выполняемые по настоящему Договору, именуются вместе далее – Работы), в соответствии с чертежами, разработанными Исполнителем и являющимися Приложением № 2 к настоящему Договору.

1.2 Работы производятся на Объекте по адресу: ____________________________________

1.3 Конкретные этапы, Спецификация изделий, объем и сроки выполнения работ, сроки доставки и монтажа деревянных изделий, являющихся предметом настоящего Договора, определяется в Приложении 1, составляющим неотъемлемую часть Договора.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет ________________________

2.2. Оплата производится в следующем порядке:

1. В течение 2 (двух) банковских дней, с момента подписания настоящего договора, Заказчик перечисляет Исполнителю в качестве 1-го аванса , денежные средства в размере 70% от общей стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего договора, сумму в размере ________________________________________________________________________________
2. В течение 2 (двух) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик перечисляет Исполнителю остальные 30 % от Общей стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего договора, сумму в размере ________________________________________________________________________________

2.2.6. Исполнитель выставляет счет Заказчику в рублях.

2.2.7. Стоимость работ является окончательной и не подлежит пересмотру в течение действия настоящего договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.1.Исполнитель обязуется начать Работы в соответствии с п. 1.1. немедленно после осуществления Заказчиком авансового платежа в соответствии с п. 2.2.1 настоящего договора.

3.2. Срок окончания Работ – ______ календарный день с момента получения авансового платежа.

3.3. Исполнитель обязуется выполнить Работы в установленный Договором срок с надлежащим качеством, соответствующим Договору и действующим стандартам.

3.4. Исполнитель вправе досрочно исполнить свои обязательства по настоящему Договору с соблюдением всех требований к качеству выполненных работ.

3.5. Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены только по соглашению сторон, оформленному в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.6. Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.7. Исполнитель вправе назначить представителя, который от его имени будет осуществлять контроль за выполнением работ, производить проверку качества работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора, строительным нормам и правилам.

3.8. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

– иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершения в согласованный в Договоре срок.

3.9. Исполнитель перед началом работ на объекте снимает размеры элементов помещения.

3.10. Исполнитель совместно с Заказчиком осуществляет приемку помещения для последующей его отделки деревянными изделиями.

3.11. Если Исполнитель в ходе выполнения дополнительных указаний Заказчика, в рамках настоящего Договора, обнаружит необходимость проведения дополнительных работ и увеличения общей стоимости Работ, то он обязан не позднее 1 (одного) дня с момента обнаружения, письменно сообщить об этом Заказчику.

3.12. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ в целях настоящего договора третьих лиц с отнесением ответственности за их действия, как за свои собственные.

3.13. Исполнитель обязан сдать Заказчику по акту сдачи-приемки выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА.

4.1. Заказчик обязан обеспечить условия, необходимые для начала Работ, нормального их ведения и завершения в сроки, согласованные Сторонами в Договоре.

4.2. Заказчик обязан осуществить оплату Работ, выполняемых Исполнителем, на условиях, согласованных Сторонами в статье 2 Договора.

4.3. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в выполнении Работ, обеспечить получение согласований и разрешений, необходимых для производства Работ.

4.4. Заказчик обязан рассмотреть предоставляемые Исполнителем документы о выполнении или корректировке Работ (в том числе Акт сдачи-приемки выполненных работ) и согласовать их в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их предоставления Исполнителем.

4.5. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем.

5. ГАРАНТИИ.

5.1. Гарантийный срок на работы, выполненные Исполнителем, составляет 12 месяцев, начиная со дня подписания Акта выполненных работ.

5.2. Гарантия недействительна в следующих случаях:

При неправильной эксплуатации изделий, См. (правила эксплуатации изделий с элементами из массива древесины, Приложение № 3 к настоящему Договору.

При повреждении изделий в результате несчастного случая, затопления, пожара, и подобных причин.

При механических повреждениях, возникших по вине Заказчика.

5.3. В случае обнаружения несоответствия изделий качеству, выявленных в процессе использования (скрытые дефекты), в течение гарантийного срока, факт которых подтвержден актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон, Исполнитель обязан произвести устранение недостатков или замену некачественного изделия в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня составления акта. Для составления указанного акта Исполнитель обязуется обеспечить явку своего полномочного представителя в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней, исчисляемых с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

5.4. В случае замены Изделия, гарантийный срок исчисляется с момента его (Изделия) поставки.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

6.1. При готовности изделий Исполнитель обязан известить об этом Заказчика в двухдневный срок.

6.2. После завершения всех Работ, входящих в объем обязательств Исполнителя, Исполнитель должен сдать результаты Работ Заказчику.

6.3. Исполнитель, в течение трех дней после окончания Работ, обязан направить Заказчику подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки Работ.

6.4. Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого Акта подписать его, либо направить Исполнителю мотивированный отказ с указанием необходимых доработок.

В случае мотивированного отказа от подписания Акта Стороны составляют двусторонний акт с перечнем доработок и сроком их выполнения.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ по назначению.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиям настоящего Договора.

7.2. Исполнитель за нарушение договорных обязательств уплачивает Заказчику неустойку:

7.2.1. За просрочку выполнения графика работ в соответствии с п. 3.2. и 5.3. Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1% от общей суммы договора за каждый день просрочки выполнения работ, но не более 30% от общей суммы договора.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых по договору обязательств.

7.4. Требование уплаты неустойки является правом, а не обязанностью стороны, права которой нарушены.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Стороны договорились разрешать все спорные вопросы, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора, путем переговоров, с обязательным досудебным претензионным порядком их разрешения.

8.2. В случае не достижения согласия сторонами спор может быть передан на разрешение в Суд в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания двух сторон и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

10 . ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме по взаимному соглашению Сторон и подписаны уполномоченными на то представителями.

10.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.1.При расторжении настоящего Договора производятся взаиморасчеты между Сторонами.

10.3. Риск случайного повреждения изделий, оборудования и результатов Работ переходит к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

10.5. Во всех взаимоотношениях, не урегулированных настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. До момента обмена подлинными экземплярами, действующими и имеющими юридическую силу, признаются экземпляры, скрепленные печатями и подписями и переданные посредством электронной почты.

10.7. Настоящий Договор содержит Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

10.7.1. Приложение № 1. Смета.

10.7.2. Приложение № 2. Чертежи деревянных изделий.

10.7.3. Правила эксплуатации изделий.

WWW.BELTREE.RU

+7 905 580 55 89

+7 499 714 99 97

Приложение № 1

К Договору № ______ от ____.___.201__ года.

ВНИМАНИЕ !

Цвет и текстура изделия могут отличатся от реального образца, совпадение цвета 95 %.

Явные дефекты или несовпадения по цвету и рисунку принимаются на рекламацию до установки.

WWW.BELTREE.RU

+7 905 580 55 89

+7 499 714 99 97

Приложение № 3

К Договору № ______ от ____.____.201__ года

Правила эксплуатации изделий из массива древесины

Столярные изделия из массива (лестницы, мебель, арки, двери, и т.д.) предназначены для эксплуатации в помещениях с постоянной относительной влажностью 30-50% и температурой воздуха в пределах 15-25 градусов C выше нуля.

В помещении, в котором будут установлены изделия из массива дерева, должны быть закончены ремонтные работы (штукатурные, побелки и др.), т.к. уровень влажности должен соответствовать 30-50%. Чрезмерная сухость, как и влажность, одинаково вредны для изделий из натурального дерева.

При хранении и эксплуатации столярные изделия должны предохраняться от механических повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, огня, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха.

При эксплуатации необходим правильный уход за всеми лакированными поверхностями. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Полированные или лакированные поверхности столярные изделия рекомендуется протирать освежающими составами, предназначенные специально для мебели на восковой основе. Не допускается применять соду, порошки и пасты,

не предназначенные для ухода за изделиями. Недопустимы резкие перепады температуры и влажности в помещении (не более чем на 5 % в час). Недопустимо обливать изделия водой и другими жидкостями или протирать изделия мокрой тканью, (могут остаться разводы, белые пятна, что ухудшит внешний вид изделий). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно снять сухой тканью. Поверхности изделий, имеющие лакокрасочные покрытия, следует предохранять от жидкостей, особенно растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин). Не следует ставить на поверхность изделий горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. В изделиях, имеющих крепления болтами, винтами, шурупами при ослаблении соединений необходимо подворачивать гайки, болты, шурупы.

Установка столярных изделий.

Изделия не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла. Установку или перестановку изделий следует производить только путем поднятия изделия за цокольную часть. Если при установке или перестановке изделий из-за неровности пола не закрываются двери, необходимо под цоколь подложить прокладку. В целях безопасности всегда прикрепляйте шкафы высотой более 1 метра к стене.

Отзывы клиентов

Всегда мечтал о широкой деревянной лестнице, но знакомые упорно отговаривали, говорили что будет скрипеть и требует много мороки. Заказал в одной фирме, спустя несколько лет так и вышло. О том что кто-то спускается или поднимается знали все домочадцы. Все-таки решил проявить упорство и предпринять еще одну попытку. На этот раз обратился в «Бел-Мастер». Лестница стоит уже год, ни одного звука даже при быстрой ходьбе! Но особенно порадовал дизайн, прямо как из моей мечты. Спасибо!

После ремонта в новостройке самыми стремительными темпами закупалась мебель. Ну очень нам хотелось поскорее заселиться. Нас даже в большей степени волновали именно сроки. Сколько компаний обзвонили, сколько магазинов объездили — то месяц на выполнение, то в наличии нет, то материалы не те. Обратились в Бел-Мастер, объяснили ситуацию. Мало того, что нашлась древесина нужного оттенка, так еще и модуль в гостиную был готов за 15 дней (. ) После установки сразу и отметили новоселье.